Conditions générales Algérie


Conditions générales

1. Définitions 

« Acheteur«  signifie toute entreprise, personne physique ou organisation qui entre en négociation, passe commande ou contracte une quelconque Prestation auprès de SMT. 

« Client«  signifie l’Acheteur ainsi que chacun de ses affiliés, ayants-droit, salariés, représentants, partenaires, client ou tout acquéreur ultérieur, ayant vocation à tirer un bénéfice quelconque d’une Prestation. 

« Documents Contractuels«  signifie selon le cas (i) le bon de commande émis par l’Acheteur et sur lequel SMT a confirmé son accord, (ii) la facture pro-forma (ou le devis, ou l’offre commerciale) émise par SMT et sur laquelle le Client a marqué son accord par écrit, (iii) le contrat de vente de Produits ou de prestation de Services dûment signé par les Parties et/ou (iv) tout autre document signé par un représentant valable de SMT attestant d’un accord entre SMT et l’Acheteur concernant une Prestation (l’Acheteur s’engageant à confirmer ledit accord à première demande de SMT selon les formes qui seraient le cas échéant requises par le système bancaire et/ou les autorités d’Algérie). A toutes fins utiles, il est expressément clarifié que le contenu du site internet de SMT (à l’exclusion des présentes Conditions Générales qui y sont publiées) n’est nullement liant pour SMT et n’a qu’une vocation illustrative. 

« Prestation«  signifie toute fourniture de Produit(s) et/ou prestation de Services par SMT. 

« Produit«  signifie tout engin, véhicule, machine, équipement, accessoire, consommable, pièce détachée, documents, composants, systèmes, éléments de supports et/ou ensemble d’un nombre quelconque des éléments qui précèdent, faisant l’objet d’une commande de la part de l’Acheteur et/ou livrés par SMT et/ou identifiés dans tout Document Contractuel comme faisant (ou devant faire) l’objet d’unlivraison par SMT. 

« Service«  signifie toute prestation proposée ou prestée par SMT (tel que, par exemple, toute prestation de mise en route, de maintenance, d’entretien, de SAV, de formation technique, de location, de financement, de conseil ou de prise en charge de formalités). 

« SMT«  signifie Swedish Machinery and Trucks Algérie (SMT Algérie) SPA ainsi que l’une quelconque de ses affiliées qui lui serait substituée (ou serait également impliquée en vertu d’un Document Contractuel) dans le cadre de toute Prestation. 

2. Généralités  

L’Acheteur reconnaît et accepte que les Prestations de SMT sont exclusivement régies par les présentes, sauf dérogation écrite et expresse signée par SMT. L’Acheteur ne pourra opposer à SMT ses propres conditions générales d’achat (non contresignées par SMT). 

Nonobstant toute présomption éventuelle qui serait (le cas échéant) énoncée par la législation en vigueur et/ou par toute jurisprudence pertinente, il est clarifié à toutes fins utiles que SMT Algérie n’agit en aucun cas de façon solidaire avec aucune autre société commerciale, qu’il s’agisse de SMT Africa, de toute autre société affiliée à SMT Africa, des sociétés commerciales relevant du groupe de tout constructeur ou fournisseur de SMT, des éventuels sous-traitants de SMT ou de toute autre société commerciale.

3. Offres – Commandes 

Tout devis, offre commerciale ou facture pro-forma de SMT demeure valable sept (7) jours à compter de sa signature par SMT et devient caduque de plein droit à défaut de son acceptation écrite et sans réserve dans ledit délai. 

La Prestation est définitivement conclue dès la signature conjointe dun Document Contractuel. SMT s’engage uniquement à livrer une Prestation conforme à ce qui est décrit dans le Document Contractuel pertinent. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’engins roulants, il s’engage à les livrer, après avoir procédé / fait procéder aux vérifications requises et au contrôle de conformité par le service des mines (conformément aux articles 7 et 42 de la loi n° 01-14 du 19 août 2001 amendée et modifiée), dotés d’une quantité de carburant à même de permettre aux engins de parcourir une distance d’au moins cinquante (50) kilomètres.  

En aucun cas, SMT ne pourra être tenue responsable, ni en cas d’erreur sur la commande dans le chef de l’Acheteur, ni quant à la nature optimale ou non de l’usage qui en est prévu par le ClientLes marchandises sont vendues à prix ferme, non révisable et non actualisable et ne sont ni reprises, ni échangées.  

L’Acheteur reconnaît être un professionnel et renonce donc, en passant commande auprès de SMT, à se prévaloir d’un quelconque droit résultant d’une législation relative à la protection du consommateur. 

Cependant, en cas de non-respect des termes d’une commande d’engin(s) roulant(s) par SMT, l’Acheteur et SMT tenteront de parvenir à une solution amiable. Si l’Acheteur refuse la solution proposée, SMT reversera à l’Acheteur, dans un délai de huit jours, l’acompte ou le montant intégral versé avec une pénalité représentant dix (10) pour cent du prix de l’ / des engin(s) roulant(s) concerné(s).  

4. Prix  

Le prix applicable est le prix indiqué dans les Documents ContractuelsSauf mention contraire explicite, ce prix ne couvre que la valeur de vente du Produit (ou de la fourniture du Service), taxes comprises, à l’exclusion coûts logistiques liés notamment à la livraison de Produits, coûts administratifs liés notamment à l’immatriculation et la mise en circulation éventuelles de Produitset de logement des techniciens en détachement. 

5. Livraison de Produits – Retards 

Sauf accord contraire portant la signature originale d’un représentant valable de SMT, aucune livraison ne sera effectuée avant le règlement intégral du prix. La livraison se fera au lieu indiqué dans les Documents Contractuels ou sera effectuée (par défaut) EXW – locaux de SMT (Incoterms 2010). En cas de divergence d’interprétation entre l’Acheteur et SMT sur une disposition des Incotermsl’ouvrage « Incoterms 2010® by the International Chamber of Commerce – ICC Rules for the Use of Domestic and International Trade Terms«  fera foi. 

SMT se réserve le droit de choisir le mode d’acheminement des Produits jusqu’au lieu de livraisonSMT n’assume aucune responsabilité ni aucune obligation de conseil, quant au type de transport choisi par l’Acheteur pour prendre livraison des Produits, ce choix relevant exclusivement de la responsabilité de l’Acheteur. 

Les délais de livraison de Produits sont donnés de bonne foi mais à titre indicatif. En tout état de cause et sauf accord contraire écrit en les Parties, les délais de livraison seront de maximum sept (7) jours en cas de paiement intégral du prix avant la livraison et de quatre-vingt-dix (90) jours dans les autres situations. En cas de dépassement de ces délaisSMT versera une indemnité libératoire équivalente à 2 % du prix de vente par mois de retard expirécette indemnité forfaitaire ne pouvant toutefois excéder 10 % du prix de vente. 

Le Client est tenu de prendre livraison effective des Produits dans les sept (7) jours de leur mise à disposition par SMT, faute de quoi cette dernière se réserve le droit de faire supporter par le Client tous les frais quelconques liés à la prise tardive de livraison (tels que par exemple tous frais d’entreposage ou de conservation) et/ou d’annuler la vente des Produits concernés et de réorienter à sa discrétion lesdits Produits vers tout autre acheteur potentiel. 

6. Possession – Réserve de Propriété  

SMT est en droit de retenir physiquement tout Produit, tant que l’Acheteur n’a pas payé à SMT l’intégralité des sommes échues.  

Même en cas de livraison avant paiement intégral, SMT conserve la propriété exclusive des Produits livrés jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix en principal, taxes, intérêts, indemnités et frais éventuels par l’Acheteur. Cette réserve de propriété n’empêche pas le transfert de risque conformément à l’Incoterm retenu. Tant qu’il n’en sera pas devenu lui-même propriétaire, l’Acheteur veillera à ce que les biens soient clairement identifiés au sein de ses établissements comme étant la propriété de SMT. SMT sera en droit de faire enregistrer cette réserve de propriété à l’éventuel registre à cet égard aux coûts de l’Acheteur. SMT sera en droit de se prévaloir de son droit de propriété et de reprendre les Produits concernée sans formalité spécifique, en cas de non-paiement intégral. L’Acheteur s’oblige à coopérer à la première demande de SMT pour la mise en place effective et l’enregistrement de la clause de réserve de propriété. Tant qu’il n’en sera pas devenu lui-même propriétaire, l’Acheteur s’engage à ne pas revendre, à ne pas constituer une sûreté ou un autre droit sur les Produits et à ne pas donner en utilisation les Produits à un tiers. En outre, il n’utilisera les Produits que conformément à leur destination et ce en bon père de famille, et s’engage notamment à effectuer la maintenance des Produits selon les standards du fournisseur, faute de quoi SMT aura le droit de faire cette maintenance aux frais de l’Acheteur. En aucun cas, l’Acheteur ne pourra invoquer des documents administratifs, routiers ou autres (comme p.ex. la carte grise) pour contourner cette réserve de propriété. En cas de non-respect des obligations de l’Acheteur découlant de ce paragraphe, SMT pourra réclamer une indemnité forfaitaire de 10% de la somme due par l’Acheteur à SMT, sans préjudice des autres droits de SMT. 

Tant qu’il n’en sera pas devenu lui-même propriétaire, l’Acheteur s’engage à souscrire une assurance couvrant lesdits Produits auprès d’une compagnie d’assurance agréée en vue de garantir tout risque de perte et/ou de dommage. L’Acheteur désignera SMT comme bénéficiaire de cette police d’assurance. A la première demande de SMT, l’Acheteur fournira la preuve d’avoir souscrit une telle assurance, ainsi que d’avoir payé les primes y relatives. A défaut, SMT pourra contracter elle-même la police d’assurance, en acquitter les primes, et se faire rembourser par l’Acheteur le montant payé, augmenté de 10%.  

7. Paiement 

Sauf accord contraire portant la signature originale d’un représentant valable de SMT, tout paiement dû à cette dernière doit en toute hypothèse être effectué par virement bancaire sur le compte renseigné par SMT dans sa propre facture pro forma ou offre commerciale (aucune modification de ces coordonnées bancaires n’ayant de valeur si elle est communiquée à l’Acheteur par téléphone ou par simple e-mail par exemple, ce afin de réduire les risques de fraude éventuelle de la part de tierces parties), dans la devise mentionnée sur ses factures, qui sont payables au comptant. L’Acheteur ne pourra effectuer aucune compensation entre aucune somme payable à SMT dans le cadre d’une Prestation et une quelconque créance existant ou à naître qu’il détiendrait à un autre titre sur SMT. Un acompte de maximum vingt (20) pour cent du prix de vente de chaque Produit vendu sera versé à la commandefaute de quoi SMT conservera le droit de ne pas valider la commande concernée. 

Toute facture ou somme impayée est majorée de plein droit d’intérêts de retard calculés sur base du taux directeur de la Banque Centrale d’Algérie majoré de 10%, sans préjudice du droit de SMT d’obtenir réparation de tout préjudice additionnel subi suite à un tel retard. 

8. Garanties – Responsabilités – Non-Débauchage 

Les obligations de garantie de SMT en ce qui concerne les vices cachés et apparents des Produits sont celles accordées par le constructeur ou son propre fournisseur du Produit livré concerné, à condition que l’Acheteur s’engage à assurer toutes les révisions périodiques et respecter les instructions du constructeur 

LAcheteur reconnaît à SMT le droit de remédier à tout défaut technique des Produits par une intervention technique jugée adéquate (le cas échéant) par SMTétant entendu qu’aucune réfaction de prix ne pourra être invoquée par l’Acheteur, la garantie donnée par SMT se limitant à la réparation ou au remplacement de tout Produit défectueux (lorsque les conditions d’une intervention en garantie constructeur sont réunies)Cependant, en cas d’immobilisation d’un engin roulant, entrant dans le cadre de la garantie, SMT versera à l’Acheteur l’équivalent du manque à gagner causé par cette immobilisation, justifié par des documents probants. 

LAcheteur est seul responsable de l’usage qu’il fait des Produits. Aucun recours en garantie n’est recevable si la cause d’une défectuosité quelconque est imputable à un fait ou une omission du Client. 

Tout entreposage de Produits par l’Acheteur, dans les installations de l’Acheteur ou dans toutes installations désignées par l’Acheteur, se fait aux risques et périls de l’Acheteur (qui assume seul la charge de couvrir les Produits par voie d’assurance (s’il le souhaite ou si une telle couverture s’impose) contre les risques de détérioration, incendie, vol, vandalisme et autres risques liés à un tel entreposage. 

SMT ne sera en aucun cas redevable d’une indemnité envers l’Acheteur du chef de dommages indirects causés par exemple par un retard de livraison, un défaut de conformité ou toute autre motif d’insatisfaction lié à une Prestation, tels que la perte de profit, le manque à gagner ou la perte d’opportunité d’affaires (sauf dans le cas où un engin roulant est immobilisé dans le cadre d’une réparation sous garantie, tel que décrit ci-avant) et sa responsabilité éventuelle pour dommages directs sera en toutes hypothèses plafonnée à 25 % de la rémunération perçue de façon effective par SMT au titre de la Prestation considérée. 

SMT n’assume aucune responsabilité en cas d’accident lié à l’utilisation d’un Produit, de dommage causé aux personnes ou à un bien distinct du Produit sauf faute lourde ou intentionnelle dans son chef. 

En contractant avec SMT, le Client s’engage (et se porte fort du respect d’un tel engagement par ses sociétés affiliées également) à ne recruter aucun salarié ou ancien salarié de SMT jusqu’au premier anniversaire de la fin de la Prestation considérée. 

9. Force Majeure  

La responsabilité de SMT ne pourra être engagée en cas d’inexécution ou d’exécution différée de l’une quelconque de ses obligations (quand bien même de plus de six (6) mois), si cette inexécution ou ce retard est dû à un événement indépendant de sa volonté ou à des circonstances imprévisibles dont la survenance échappe en tout ou en partie à son contrôle, tels que les retards du constructeur, de transitaires et/ou de transporteurs, guerres, attentats, actes de terrorisme, grèves, conflits sociaux, catastrophes naturelles, embargos, pénuries des matières premières et d’énergie, faits du prince, inondations, incendiesexplosions, pandémie, etcEn cas de survenance d’une telle situation, SMT sera dégagée de ses obligations contractuelles et aura le droit de suspendre, différer ou réduire ses Prestations pendant toute la durée des évènements ou circonstances précités et dans la limite de leurs effets et sans obligation de s’approvisionner auprès de sources alternatives.  

Dans le cas où cette situation se prolongerait au-delà de trois moisSMT est en droit d’annuler les Prestations concernées sans indemnité, avec toutefois l’obligation (1) pour l’Acheteur, de payer les Prestations déjà honorées avant la survenance des circonstances en cause et (2) pour SMT, de restituer à l’Acheteur la portion du prix déjà perçue et afférente aux Prestations non honorées, déduction faite de tous frais y relatifs et déjà encourus par SMT. 

10. Évolution de Gamme 

Les spécifications techniques des Produits et les images, telles que reprises dans les Documents Contractuels, sont purement indicativesSMT se réserve le droit d’apporter des modifications à ces spécificités techniques, de les adapter et de les faire évoluer selon les normes du constructeur. 

11. Propriété Intellectuelle 

A l’exception des logos de constructeurs, l’ensemble des logos, marques, photos et modèles figurant sur les documents commerciaux de SMT, en ce compris son site internet, sont sa propriété. L’Acheteur reconnaît qu’aucun transfert de droits intellectuels ne sera opéré à l’occasion d’une Prestation, ces droits restant la propriété exclusive de SMT. Toute reproduction partielle ou complète de ces logos, marques, photos et modèles, quel que soit le support, à quelque fin que ce soit est interdite sans le consentement de SMT ou des détenteurs des droits qui y sont attachés. 

12. Confidentialité 

L’Acheteur s’engage à ne pas communiquer, divulguer ou utiliser, pendant et après la durée des Documents Contractuels, toute information, savoir-faire ou procédés techniques appartenant à SMT, auxquels il aurait eu accès ou dont il aurait pris connaissance dans le cadre de sa relation contractuelle avec SMT. 

13. Origine des Fonds – Blanchiment  

L’Acheteur reconnaît que le fait même de passer commande auprès de SMT emporte déclaration tacite que ses fonds ne proviennent pas d’un blanchiment de capitaux, d’une fraude fiscale, de la criminalité organisée, de la corruption, d’un trafic illégitime (tel que par exemple le trafic de stupéfiants, d’armes ou munitions, d’êtres humains ou de minerais), ni d’activités terroristes 

14. Corruption – Embargos 

Les représentants de SMT ne sont pas autorisés (sauf en période de fin d’années et de façon réglementée) à faire des cadeaux d’affaires aux représentants de Clients. Si toutefois de tels cadeaux devaient être faits (en période de fêtes notamment), ceux-ci ne peuvent en aucun cas être perçus comme ayant pour but d’inciter l’Acheteur à conclure. 

L’Acheteur reconnaît à SMT le droit de respecter les interdictions de traiter des affaires avec des personnes ou organisations mentionnées dans les résolutions de l’ONU, de l’UE ou d’autres organismes nationaux ou internationaux ayant le pouvoir d’édicter des listes de personae non gratae. Dans le cas où le Client figure dans une de ces listes, SMT est en droit de refuser de traiter avec lui. 

L’Acheteur s’engage expressément à ne pas exporter, acheminer ni revendre l’un quelconque des Produits à destination d’un territoire frappé d’une mesure internationale d’embargo économique. Par ailleurs, lAcheteur garantit à SMT qu’il n’a ni exercé d’influence illégitime sur les employés, conseillers ou représentants de SMT ni corrompu un tiers, qu’il s’agisse d’une personne privée ou d’une autorité publique, en vue d’obtenir un marché, de conclure un contrat ou d’obtenir un quelconque avantage, dans le cadre de (et/ou en lien avec) la moindre Prestation. 

L’Acheteur reconnaît que tout virement de l’Acheteur vers SMT, doit être accepté par la banque de SMT et par SMT (qui ne peut refuser que pour des motifs raisonnables), et que ce virement ne peut provenir d’une institution financière figurant sur la liste noire de l’ONU, de l’UE, des USA, de la Belgique ou de toute autre juridiction compétente, ou basée dans un paradis fiscal selon la loi belge ou européenne. Sans préjudice de l’article 15, SMT a le droit de refuser ce virement et de demander un nouveau transfert conforme à ce qui précède.

15. Suspension et Rupture de Prestation 

En cas de doutes sérieux sur la capacité de l’Acheteur d’honorer l’une de ses obligations majeures dans le cadre d’une PrestationSMT se réserve le droit de suspendre ses propres obligations jusqu’à ce que l’Acheteur s’exécute. 

En cas de manquement effectif à une obligation contractuelle essentielle de la part de l’AcheteurSMT peut résilier le contrat de plein droit sans en référer au juge, sans devoir restituer les sommes déjà perçues et sans préjudice toutefois de son droit d’obtenir réparation judiciaire de tout autre préjudice et de ses autres droits. 

En cas de défaut ou de retard de paiement dans le chef de l’Acheteurde déclaration de faillite, de mise en liquidation de l’Acheteur ou de saisie partielle ou totale de ses avoirs, en cas de manquement dans le chef de l’Acheteur à une obligation découlant de l’article 6 ou d’une éventuelle relation antérieure entre les parties ou en cas de découverte par SMT du non-respect des dispositions 13 et/ou 14 des présentes dans le chef du ClientSMT se réserve le droit de résilier ou suspendre en tout ou en partie ses Prestations et, s’il y a lieu, de reprendre les Produits livrés. 

16. Nullité ou Inapplicabilité Partielle – Non-Renonciation 

L’éventuelle inapplicabilité ou nullité d’une ou de plusieurs dispositions des présentes conditions générales ne porte pas atteinte à l’applicabilité ou à la validité des autres dispositions. Dans un tel cas, les parties s’engagent à remplacer la clause défaillante par une disposition valablement négociée entre elles et aboutissant, dans la mesure du possible, aux mêmes conséquences économiques que la clause inapplicable ou nulle. 

Le fait que SMT n’exige pas à quelque moment que ce soit l’exécution par l’Acheteur de l’une quelconque de ses obligations, n’affectera d’aucune façon le droit de SMT d’en exiger l’exécution à quelque moment que ce soit par la suite. Le fait que SMT renonce à faire valoir la violation par l’Acheteur de l’une quelconque des dispositions des présentes conditions ne vaudra pas renonciation par SMT à faire valoir toute autre violation de la même disposition ou de toute autre disposition, ni renonciation à l’obligation en question. 

17. Langue 

Le texte français des présentes conditions générales prévaut sur toute traduction éventuelle, qui serait toujours de pure convenance. 

18. Droit Applicable  Arbitrage 

Les relations entre SMT et le Client sont régies (1) par les présentes conditions générales et les autres Documents Contractuels et (2) en dernier recours et à l’exclusion expresse de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur la Vente Internationale de Marchandisespar les dispositions d’ordre public en vigueur dans le pays de la Prestation et les dispositions légales du même pays pour les situations auxquelles les présentes conditions et les Documents Contractuels n’apportent pas de réponse. 

Tout litige survenant dans le cadre de la relation d’affaires des parties sera réglé par voie d’arbitrage à Paris, par un arbitre unique nommé, siégeant et statuant conformément aux procédures arbitrales prévues par défaut par la Chambre de Commerce Internationale (ICC) à Paris et en français, sans préjudice de la faculté pour SMT de saisir la juridiction du lieu dans lequel l’Acheteur est établi ou encore celui où les Produits sont physiquement présents.